国产精品婷婷午夜在线观看,加勒比无码在线,午夜精品偷拍,精品欧美一区二区久久久,免费?无码?国产61在线,亚洲天堂久久,日日日干干干,五月丁香综合网

電話:  027-81321519
傳真:  027-81321519
郵箱:  dzgczx519@163.com
網(wǎng)址:  m.yalc.com.cn
地址:  湖北省武漢市洪山區(qū)文化大道555號融創(chuàng)智谷A7-4

您的位置:首頁 ?  數(shù)據(jù)庫 ? 造價咨詢 ? 政策性文件  ? 正文 [ 返回 ]  [ 打印 ]
Cost consultation
數(shù)據(jù)庫 ? 造價咨詢
最高院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件的暫行意見
作者:   來源:   日期: 2020-09-22  人氣: 11272 

為了維護、規(guī)范建設(shè)工程市場經(jīng)濟秩序,正確審理建設(shè)工程合同糾紛案件,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合審判實際經(jīng)驗,特作如下暫行規(guī)定。

訴訟主體

1.建設(shè)工程合同糾紛案件的當事人通常為建設(shè)工程的發(fā)包人和承包人。人民法院應根據(jù)不同的情況來具體確定該類糾紛案件當事人的訴訟地位。

2.因拖欠工程款引起的糾紛,承包人將承包的建設(shè)工程合同轉(zhuǎn)包而由實際施工人起訴承包人的,可不將發(fā)包人列為案件的當事人;承包人提出將發(fā)包人列為第三人,并對其主張權(quán)利而發(fā)包人對承包人又負有義務(wù)的,可將發(fā)包人列為第三人,當事人根據(jù)不同的法律關(guān)系承擔相應的法律責任;如轉(zhuǎn)包經(jīng)發(fā)包人同意,即屬合同轉(zhuǎn)讓,應直接列發(fā)包人為被告。

3.因工程質(zhì)量引起的糾紛,發(fā)包人只起訴承包人,在審理中查明有轉(zhuǎn)包的,應追加實際施工作共同被告,實際施工人與承包對工程質(zhì)量承擔連帶責任。

4.施工人掛靠其他建筑施工企業(yè),并以被掛靠建筑施工企業(yè)名義簽訂建設(shè)工程合同,而被掛靠建筑施工企業(yè)不愿起訴的,施工人可作為原告起訴,不必將被掛靠建筑施工企業(yè)列為共同被告。

5.施工人掛靠其他建筑施工企業(yè),并以被掛靠建筑施工企業(yè)的名義簽訂建筑工程合同而被起訴的,應將施工人和被掛靠建筑施工企業(yè)列為共同被告;被掛靠建筑施工企業(yè)對施工人因承攬的工程不符合質(zhì)量標準造成發(fā)包人損失的,應承擔連帶責任。

6.兩個以上的承包人聯(lián)合承包工程,由其中一方與發(fā)包人簽訂建設(shè)工程合同而發(fā)生糾紛的,其他聯(lián)合承包工程的施工人應列為共同的原被告。

7.兩個以上的法人、其他經(jīng)濟組織或個人合作建設(shè)工程,并對合作建設(shè)工程享有共同權(quán)益的,其中合作一方因與工程的承包人簽訂建設(shè)工程合同而發(fā)生糾紛的,其他合作建設(shè)方應列為共同原被告。

合同效力

8.有下列情形之一的,所簽訂的建筑工程施工合同無效:

  • 1)不具有經(jīng)營建筑活動主體資格的企業(yè)或個人;

  • 2)沒有按國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃;

  • 3)承包人將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人;

  • 4)承包人將其承包的全部建設(shè)工程肢解后,以分包名義轉(zhuǎn)包給第三人;

  • 5)建設(shè)工程總承包人未經(jīng)建設(shè)單位同意,將承包工程中的部分工程分包;

  • 6)分包單位將其承包的工程再分包或轉(zhuǎn)包。

9.有下列情形之一的,并以被掛靠建筑企業(yè)名義簽訂的建筑工程合同無效:

  • 1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程;

  • 2)資質(zhì)等級低的建筑企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑企業(yè)的名義承攬工程;

  • 3)不具有工程總包資格的建筑企業(yè)以具有總包資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程。

10.發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權(quán)證、無取得建筑工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的“三無”工程建設(shè)施工合同,應確認無效;但在審理期間已補辦手續(xù)的,應確認合同有效。

11.發(fā)包人經(jīng)審查被批準用地,并已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證,只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權(quán)證的,不宜將因發(fā)包人的用地手續(xù)在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設(shè)施工合同無效。

12.違反《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定,超規(guī)模建設(shè)所簽訂的建設(shè)工程合同經(jīng)批準可補辦手續(xù),且無違反其他法律規(guī)定的,應確認合同有效。

13.對承包人超越建筑資質(zhì)等級簽訂的建設(shè)工程合同,如承包人具備《施工企業(yè)資質(zhì)等級標準》的規(guī)定的可上浮與建設(shè)項目的要求相符的等級條件,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求并驗收合格的,可按有效合同處理,并以合同約定的建筑資質(zhì)等級結(jié)算工程款。但嚴重超越本企業(yè)建筑資質(zhì)等級訂立的建設(shè)工程合同無效。

14.承包人跨省區(qū)或跨市承攬建設(shè)工程,但未辦理外來施工企業(yè)承包工程許可證手續(xù)而訂立的建設(shè)工程合同,應責令承包人被辦有關(guān)手續(xù),并由有關(guān)行政部門按規(guī)定處理,而不應據(jù)此認定合同無效。

15.對應實行公開招標的建設(shè)工程,發(fā)包人直接發(fā)包后,具備相應資質(zhì)的承包人已開始履行合同的,不宜以建筑工程未實行公開招標為由,認定所簽訂的建筑工程施工合同無效。

16.建筑工程合同中帶資、墊資和墊款承包工程的條款應確認無效,對承包人帶資、墊資和墊款承建的工程,發(fā)包人應支付該款相應的利息。

外商投資建筑業(yè)企業(yè)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,在我國境內(nèi)帶資承包工程,合同中的帶資條款認定有效。

17.建設(shè)工程合同對工程款結(jié)算沒有約定或雖有約定,但發(fā)包人與承包人自行結(jié)算達成的結(jié)算協(xié)議有效。屬國家投資建設(shè)的重大工程,并由國家對工程款結(jié)算依法進行管理的除外。

18.具備法人資格的承包人內(nèi)部分支機構(gòu),在其營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍內(nèi)對外簽訂的建設(shè)工程合同,應視為承包人對其行為已授權(quán),其簽訂的合同有效,并應以該承包人的建筑資質(zhì)等級結(jié)算工程款。

民事責任

19.發(fā)包人知道或應當知道承包人掛靠其他建筑企業(yè)仍與之簽訂建設(shè)工程合同的,應對無效合同承擔相應過錯責任。

20.轉(zhuǎn)包、掛靠簽訂的建設(shè)工程合同被確認無效后,應按實際工人的建筑資質(zhì)等級結(jié)算工程款,但對施工人主張的工程結(jié)算中有關(guān)計劃利潤部分的請求可不予支持。

21.建設(shè)工程合同被確認無效后,如屬發(fā)包人的過錯,工程款的結(jié)算按有效合同的原則處理;因承包人不具有從事建筑活動主體資格造成合同無效的,應按非等級資質(zhì)結(jié)算工程款。

22.發(fā)包人未按建筑工程合同約定支付工程進度款致使停工、窩工的,承包人可順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

23.承包人對發(fā)包人逾期支付工程進度款沒有異議并繼續(xù)施工的,在發(fā)生糾紛后,承包人要求對方對此承擔違約責任,不予支持。

24.因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應及時通知對方采取適當?shù)拇胧┓乐箵p失擴大;承包人沒有采取適當?shù)拇胧┲率箵p失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。

25.隱蔽工程經(jīng)雙方驗收認可后,承包人繼續(xù)施工而發(fā)現(xiàn)隱蔽工程存在質(zhì)量問題造成損失的,發(fā)包人應承擔相應的過錯責任;若設(shè)計單位和監(jiān)理單位都有過錯,應按過錯大小各自承擔相應的責任。

26.“三無”工程被有關(guān)部門責令停建后,承包人仍然依發(fā)包人的要求繼續(xù)施工的,由此造成的損失發(fā)包人負主要過錯責任,承包人承擔次要的過錯責任。

27.建設(shè)工程合同約定對工程總價或材料價格實行包干的,如合同有效,工程款應按該約定結(jié)算。因情勢變更導致建材價格大幅上漲而明顯不利于承包人的,承包人可請求增加工程款。但建材漲價屬正常的市場風險范疇,漲價部分應由承包人承擔。

28.因承包人的原因造成逾期交付建設(shè)工程的,承包人應承擔違約責任。如果由于逾期交付工程致使發(fā)包人的損失超過違約金的,發(fā)包人可請求對方賠償,但不得超過承包人違約時預見或應當預見的因違反合同時可能造成損失。

29.工程未經(jīng)驗收,發(fā)包人提前使用或擅自動用,因此而發(fā)生質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包人承擔責任,但工程質(zhì)量因承包人原因造成的,由承包人負責。對造成質(zhì)量問題雙方都有過錯的,應根據(jù)過錯大小各自承擔相應的民事責任。

30.建筑工程竣工驗收合格后,承包人有先將工程及相關(guān)的資料交付給對方的義務(wù)。承包人因發(fā)包人未按約定支付工程款而拒絕交付工程、致使發(fā)包人無法對竣工的工程行使占有、使用和處分權(quán)利而發(fā)生的損失,由承包人承擔。


點擊下載文件

未能找到任何數(shù)據(jù)!
* 留言內(nèi)容: 
* 姓名 手機 驗證碼 點擊刷新圖片
QQ: 郵箱
地址: 湖北省武漢市洪山區(qū)文化大道555號融創(chuàng)智谷A7-4
電話: 027-81321519
傳真: 027-81321519
員工天地  |   網(wǎng)站管理  |   企業(yè)郵箱  |   工信部備案號:鄂ICP備15017281號
Copyright ? 2024 Powered By m.yalc.com.cn All Rights Reserved 網(wǎng)站技術(shù)支持: 文創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技   
昌平区| 昔阳县| 五常市| 兴海县| 报价| 巍山| 田林县| 青冈县| 攀枝花市| 皮山县| 巴南区| 革吉县| 高雄县| 梁河县| 莱芜市| 靖边县| 沙洋县| 承德市| 贞丰县| 潜山县| 凭祥市| 巴马| 丰镇市| 石阡县| 盐边县| 新蔡县| 延边| 车险| 容城县| 平陆县| 商丘市| 兴业县| 辉县市| 兰溪市| 茂名市| 南川市| 桑日县| 通化市| 政和县| 泗阳县| 新河县|